|
Op
diensten verricht door BRV zijn de algemene regelen van de BNI van
toepassing,
Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements Rechtbank te Amsterdam,
te weten 16 juni 1987, onder nummer 141
AR interieurarchitecten bni
Betreffende de honorering van de interieurarchitect en de rechtsverhouding
tussen de opdrachtgever en de interieurarchitect, vastgesteld op
19 mei 1966, gewijzigd per 1 november 1971 en 18 mei 1984
1
Algemene bepalingen
Artikel 1
a
Onder interieurarchitect verstaan deze 'algemene regelen' een op
het gebied van het interieur gespecialiseerd ontwerper, die in de
uitoefening van zijn beroep ingevolge hem verstrekte opdracht, zowel
in technisch als in esthetisch opzicht in de ruimste zin des woords,
ontwerpen vervaardigt en bij uitvoering daarvan directie voert alsook
adviezen verstrekt in alle aangelegenheden zijn beroep rakende.
B
De interieurarchitect is de vertrouwensman van de opdrachtgever
en diens raadgever in technische en esthetische aangelegenheden.
Hij behartigd de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten
en kunnen en treedt bij de vervulling en afwikkeling van een hem
gegeven opdracht op als gemachtigde van de opdrachtgever met inachtneming
van hetgeen hieromtrent in deze 'algemene regelen' is bepaald.
C
de interieurarchitect is als lid van de BNI gebonden aan de erecode
van de BNI die het aannemen van provisies en dergelijke voordelen
met betrekking tot zijn werkzaamheden verbiedt.
Artikel 2
Onder opdrachtgever verstaan de 'algemene regelen' de rechtspersoon
of natuurlijke persoon, die aan de interieurarchitect werkzaamheden
in artikel 1 genoemd opdraagt.
Artikel 3
Na het verkrijgen van de opdracht dient de interieurarchitect binnen
de aard en omvang hiervan aan de opdrachtgever te bevestigen, alsmede
dat hij deze opdracht aanvaardt op basis van deze 'algemene regelen'.
Artikel 4
de opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan eventuele overschrijding
van deze termijn of aan het niet zenden of ontvangen van deze bevestiging.
Bij aanvaarding van deze 'algemene regelen' en na het geven van
een opdracht verplicht de opdrachtgever zich de interieurarchitect
zijn honorarium en onkosten te vergoeden op basis van deze 'algemene
regelen'.
2
Werkzaamhden van de interieurarchitect.
Artikel 5
De werkzaamheden van de interieurarchitect zullen zijn gebaseerd
op een duidelijk beschreven programma van eisen, bij voorkeur vergezeld
van een budget.
Indien de opdrachtgever (nog) niet beschikt over dergelijke gegevens
dan is in eerste instantie art. 24 van toepassing. De werkzaamheden
van de interieurarchitect kunnen worden onderverdeeld in:
a
Schetsontwerp
1
Het maken van globale opmetingen*
2
Schetstekeningen op kleine schaal, voldoende om een denkbeeld van
het ontwerp te vormen.
3
Een globale kostenraming
b
Definitief ontwerp
1
Definitieve opmetingstekeningen.*
2
Het uitgewerkte schetsontwerp dat zal dienen als basis voor de bestektekeningen
en het bestek.
C
Bestektekeningen en bestek
1
Bestektekening9en)
2
Bestek of omschrijving der werkzaamheden.
3
Principe details (naar het oordeel van de interieurarchitect nodig
voor het verkrijgen van een aanneemsom).
D
Begroting (met of zonder aanbesteding)
1
Een kostenbegroting samengesteld aan de hand van de benodigde onderdelen,
eenheidsprijzen, lonen en verdere kosten aan de uitvoering verbonden.
2
Het verschaffen van alle nodige gegevens en aanwijzingen aan de
inschrijver(s).
3
Advies aan de opdrachtgever omtrent de keuze der inschrijvers en
de gunning van het werk.
E
Het voeren van de directie over de uitvoering
1
Het vervaardigen of doen vervaardigen van de voor een goede uitvoering
nodige werk- en detailtekeningen, staten en soortgelijke administratieve
bescheiden, c.q. het controleren van door derden uitgewerkte gegevens
in dit verband.*
2
Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken die op
de uitvoering betrekking hebben.
3
Het voeren van de op het werk betrekking hebbende correspondentie
en het regelen van de door de opdrachtgever te betalen termijnen
van de bouwsom.
4
Het houden of doen houden van toezicht op de uitvoering.*
Artikel 6
a
Een opdracht omvat in eerste instantie niet meer dan het maken van
een schetsontwerp als bedoeld in artikel 5 sub a
b
Voor verdere uitwerking is de goedkeuring van de opdrachtgever nodig.
De met een * gemerkte onderdelen vallen buiten het honorarium en
worden afzonderlijk verrekend volgens de in hoofdstuk 4 genoemde
regelen
Artikel 7
a
Wannneer terwille van de totstandkoming van een in art. 5a genoemd
onderdeel het volgens de interieurarchitect nodig is reeds een deel
van de in een volgend onderdeel genoemde werkzaamheden te verrichten
dan is deze verplicht daarvoor instemming van de opdrachtgever te
verkrijgen.
b
Indien een schetsontwerp en de globale kostenraming zijn goedgekeurd
dan dient een opdracht tot verdere voortgang gericht te zijn op
realisering van het ontwerp.
C
Indien een of meerdere der opvolgende werkzaamheden volgens art.
5b t/m e arfzonderlijk worden opgedragen, dan geldt per fase een
nader overeen te komen toeslag op de in art. 15 genoemde percentages,
in relatie tot het door de interieurarchitect noodzakelijk geachte
vooruitlopen op deze werkzaamheden.
3
Honorering van de interieurarchitect
Artikel 8
Het honorarium wordt berekend volgens een percentage van de verwerkte
bouwsom, exclusief de omzetbelasting (btw) daarover.
Artikel 9
Deze percentages genoemd in de bij deze 'algemene regelen' behorende
honorariumtabellen, zijn bedoeld als minimum-honoraria; in overleg
met de opdrachtgever kan een hoger percentage overeengekomen worden.
Artikel 10
Honoraria over bouwsommen, vallende tussen de in de tabellen genoemde
bedragen, worden naar evenredigheid berekend.
Artikel 11
Voor ruimten en onderdelen daarvan die geheel identiek en gelijktijdig
worden uitgevoerd in een groot aantal, zal tussen opdarchtgever
en interieurarchitect vooraf een speciale regeling kunnen worden
getroffen.
Voor het overige wordt de degressie in de honorariumtabellen geacht
toepasselijk te zijn.
Artikel 12
Onder de bouwsom wordt verstaan:
a
De al of niet door aanneming bepaalde eindsom van de bouw.
b
De waarde van de door opdrachtgever ter beschiking gestelde materialen
of onderdelen van het werk met de eventuele kosten van verwerking.
c
De waarde van de verwerkte oude materialen berekend als nieuw materiaal
met de kosten van verwerking. Hiertoe behoort ook meubilair.
d
De kosten van technische installaties. (Indien hierbij een onafhankelijk
adviseur wordt ingeschakeld, dan worden ter berekening van de honorariumgrondslag
slechts 4/5 van de kosten dezer werken opgenomen).
e
De kosten van gewapend betonwerken, staalconstructies enz. (indien
hierbij een constructeur ingeschakeld wordt, worden ter berekening
van het honorarium slechts 4/5 van de kosten van deze werken opgenomen).
Artikel 13
Indien een werk, of een gedeelte hiervan, niet tot uitvoering komt,
wordt als totale som der bouwkosten de aanneemsom(men) aangehouden
of, indien deze niet aanwezig zijn, het door de interieurarchitect
hiervoor begrote bedrag.
Artikel 14
Mogelijke kortingen die de opdrachtgeverof de interieurarchitect
bij de aanschaf van materialen e.d. weet te bedingen worden niet
in acht genoemn bij het samenstellen van de bouwsom.
Artikel 15
Voor de berekening van het honorarium geldt in principe de volgende
percentagegewijze onderverdeling:
a
Schetsontwerp 25%
b
Definitief ontwerp 20 %
c
Bestektekeningen en bestek 20 %
d
Begroting met of zonder aanbesteding 10 %
e
Het voeren van directie 25 %
Tezamen het honorarium vormend 100%
Artikel 16
Indien in een gebouw of op een bouwplaats gezamelnlijk of afzonderlijk
werken worden uitgevoerd die behoren tot verschillende groepen worden
de honoraria voor elk dezer werken afzonderlijk berekend volgens
de groepen waartoe zij behoren en over de bouw- en aankoopsom met
elk dezer werken afzonderlijk gemoeid.
Artikel 17
Indien een opdrachtgever twee of meerdere interieurarchitecten,
niet in een maatschap of bureau verbonden, met de uitvoering van
een opdracht gelast, zal het honorarium voor de werkzaamheden waarover
de opdracht tot samenwerking zich uitstrekt met 30 % worden verhoogd.
Artikel 18
Indien een werk van de interieurarchitect tot stand is gekomen,
waarbij een of meer der in artikel 5 omschreven werkzaamheden overbodig
is (zijn) gebleken, of om andere redenen niet is (zij) verricht,
kan de opdrachtgever hieraan geen recht ontlenen tot verlaging van
het honorarium.
Artikel 19
Indien door de opdrachtgever tijdens de voorbereiding bij een zelfde
programma van eisen meer dan twee varianten op het schetsontwerp
worden verlangd, wordt voor elke volgende variant een derde van
het on artikel 15 sub a vastgestelde percentage in rekening gebracht.
Artikel 20
a
Het honorarium is invorderbaar telkenmale een maand nadat het betreffende
onderdeel (schetsontwerp, definitief ontwerp, enz.) is gereed gekomen.
b
Elk ander honorarium direct na afloop van de daarop betrekking hebbende
werkzaamheden.
c
Bij vertraging in de betaling van honoraria, kosten van werktekeningen,
onkosten en verschotten is de opdrachtgever de interieurarchirtect
een rentevergoeding verschuldigd overeenkomende met de wettelijke
rente als bedoeld inde artikelen 1286 en 1804 van het Burgerlijk
Wetboek, te berekenen met ingang van twee maanden na indiening van
de declaratie.
d
alle kosten verband houdende net te late betaling van een declaratie
zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4
Vergoeding van de door de interieurarchitect gemaakte kosten
Artikel 21
In het honorarium dat de beloning is voor creatieve arbeid van de
inteieurarchitect zijn de volgende onkosten niet begrepen; deze
komen ten laste van de opdrachtgever;
a
Kosten van het opmeten of doen opmeten en het in tekening brengen
of doen brengen van bestaande toestanden.
b
Kosten van het vermenigvuldigen van tekeningen, bestekken e.d. bureaukosten(w.o.
porti, telefoon, copieerkosten, vertaalkosten, etc.
c
Kosten voor het vervaardigen of doen vervaardigen van werktekeningen
(deze worden verrekend volgens de bij groep 1 behorende tabel voor
werktekeningen of op de onder groep 5 aangegeven wijze).
d
De kosten der adviseurs voor beton- en staalconstructies, verwarming,
verlichting e.d.
e
Kosten gemaakt voor de aanbesteding, contracten, en indien door
de opdrachtgever verlangd van maquettes, modellen, foto's e.d.
f
Kosten voor het houden of doen houden van het toezicht op de uitvoering.
g
Kosten voor reis en verblijf van de interieurarchitect en diens
personeel.
h
Kosten voor revisietekeningen, indien deze door de opdrachtgever
of de aotoriteiten worden verlangd.
i
Voor de in art. 21 genoemde kosten, of onderdelen daarvan, kan ook
vooraf een bepaald percentage van de bouwsom of een bepaald bedrag
op basis van vergelijkbare ervaringscijfers als kostendekkende vergoeding
worden overeengekomen.
Artikel 22
De bovengenoemde kosten zijn direct invorderbaar.
Artikel 23
In het honorarium en de vergoeding voor de kosten van werktekeningen
is geen omzetbelasting begrepen. Over het honorarium en de vergoeding
bedoeld in lid 1 en over de kosten, genoemd in artikel 21, wordt
de omzetbelasting (btw) aan de opdrachtgever doorberekend.
5
Nadere regelingen in verband met een opdracht.
Artikel 24
Indien een opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of zijn
verlangens niet voldoende kenbaar heeft gemaakt om daarnaar een
schetsontwerp te vervaardigen en de interieurarchitect dientengevolge
zelf gegevens moet verzamelen voor het verkrijgen van een behoorlijk
bouwprogramma, zomede indien in het definitieve ontwerp, het bestek
e.d. door de opdrachtgever ingrijpende wijzigingen worden verlangd,
waarvan het maken van geheel of gedeeltelijke nieuwe tekeningen,
bestek of begroting het gevolg is, moeten deze extra werkzaamheden
afzonderlijk worden gehonoreerd in verhouding tot de extra arbeid.
6
Eigendoms- en auteursrechten van de interieurarchitect
Artikel 25
De interieurarchitect blijft de uitsluitend rechthebbende op alle
oorspronkelijke schetsen, tekeningen, maquettes, op bestek en begroting,
benevens op de voor de uitvoering gemaakte details en modellen.
Hij heeft het uitsluitend recht van verwezenlijking, openbaarmaking
en verveelvoudiging van een ontwerp, schetstekening, model enz.
Artikel 26
1
Door het ter hand stellen van de ontwerpen enz. aan de opdrachtgever
ontvangt deze niet het recht deze ontwerpen enz. zonder toestemming
van de interieurarchitect al of niet gewijzigd uit te voeren of
te doen uitvoeren, evenmin deze stukken te tonen aan derden, die
ze ten eigen behoeve of in het belang van anderen in strijd met
auteursrechten van de interieurarchitect of diens rechtverkrijgenden
zouden willen aanwenden.
2
Indien echter de interieurarchitect zonder gegronde redenen weigert
een opdarcht tot het voeren van de directie bij de verwezenlijking
van een door hem vervaardigd ontwerp te aanvaarden, of een reeds
door hem aanvaarde opdracht tot het voeren van een zodanige directie
neerlegt is hij verplicht de opdrachtgever op diens verlangen het
recht over te dragen tot de oorspronkelijk beoogde uitvoering of
verder uitvoering van het ontwerp, nadat zijn honorarium en onkosten
terzake zijn voldaan, onverminderd zijn auteursrechten voor het
overige.
3
Tot zulk een overdracht zijn ook de erfgenamen van de interieurarchitect
na diens overlijden verplicht zodra aan hen het aan de erflater
verschuldigd geworden honorarium en diens kosten zijn voldaan.
Artikel 27
1
De interieurarchitect heeft het recht zijn ontwerp op bescheiden
wijze te voorzien van zijn naam, mits dit het uiterlijk of het gebruik
van het werk niet schaadt.
2
De interieurarchitect kan eisen dat zijn naam van het werk wordt
verwijderd indien door wijzigingen, zonder zijn goedkeuring aangebracht,
dit werk van karakter of gehalte is veranderd.
3
De interieurarchitect heeft het recht om van het in- en uitwendige
afbeeldingen te maken of te doen maken en deze afbeeldingen openbaar
te maken en te verveelvoudigen.
7
Aanspakelijkheid van de interieurarchitect
Artikel 28
De interieurarchitect is, zulks voor zover nodig in afwijking van
het gestelde bij artikelen 1640 en volgende van het Burgerlijk Wetboek,
tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade
die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen door de
interieurarchitect of door personen in zijn dienst bij de vervulling
der opdracht begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder
normale omstandigheden, bij normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening,
vermeden hadden kunnen worden ; een en ander behoudens de in de
volgende artikelen omschreven beperkingen.
Artikel 29
De interieurarchitect is voor tekortkomingen van personen in zijn
dienst niet aanspakelijk, indien hij aannemelijk maakt, dat hij
de tekortkoming, bij normale oplettendheid zijnerzijds, niet had
kunnen voorkomen of ontdekken.
Artikel 30
In het geval bepaalde onderdelen van het werk als gewapend betonwerken,
staalconstructies, technische installaties als die voor centrale
verwarming, ventilatie en watervoorziening, electrotechnische installaties
enz. niet door de interieurarchitect zijn ontworpen, draagt hij
daarvoor geen verantwoordelijkheid.
Artikel 31
Bij de vaststelling van het door de interieurarchitect als schadevergoeding
te betalen bedrag zal rekening moeten worden gehouden met het meer
of minder ernstig karakter der tekortkoming, waarvan de schade het
gevolg is, in die zin, dat dit bedrag verhoudingsgewijze lager wordt
naarmate de tekortkoming minder ernstig is. Bij het bepalen van
het karakter der tekortkoming blijven de gevolgen van de tekortkoming
buiten beschouwing.
Artikel 32
De interieurarchitect is niet aanspakelijk voor schade, die de opdrachtgever
lijdt als gevolg van handelingen van aannemers of leveranciers in
strijd met tekeningen, het bestek en (of) verdere voorwaarden.
Artikel 33
Elke verplichting van de interieurarchitect toto vergoeding van
schade is steeds beperkt tot het bedrag van het hem totaal toekomende
honorarium. Elke aanspakelijheid van de interieurarchitect vervalt
na drie jaren van de eerste oplevering van het werk af.
8
Verplichtingen en bevoegdheden van de interieurarchitect
Artikel 34
Een opdracht tot het voeren van directie in de zin van artikel 5
sub e brengt voor de interieurarchitect de bevoegdheid mede om,
zonder dat daartoe toestemming van de opdrachtgever wordt vereist,
de aannemer afwijkingen van bestek en tekeningen te gelasten, voor
zover deze afwijkingen inhouden wijzigingen van constructievoorschriften
of uit esthetisch oogpunt gewenste veranderingen in onderdelen der
vormgeving, een en ander mits deze wijzigingen geen hogere bedragen
voor de opdrachtgever zijn gemoeid dan waartoe de inteieurarchitect
ingevolge de bepalingen dezer 'algemene regelen' omtrent bijwerk
mag gaan en mits de praktische bruikbaarheid van het werk voor het
door de opdrachtgever beoogde doel daaronder niet lijdt.
Artikel 35
Een opdracht toto het voeren van directie in de zin van artikel
5 sub e brengt voor de interieurarchitect de bevoegdheid mede, om
zonder dat daartoe de toestemming van de opdarchtgever wordt vereist,
aan de aannemer bijwerk op te dragen, mits het totaal van dit bijwerk
niet overschrijdt een in het bestek opgenomen post voor onvoorziene
uitgaven of, bij gebreke daarvan, 5% van de bouwsom. Onder bijwerk
verstaan deze 'algemene regelen' alle niet in het bestek genoemde
of uit de tekeningen voortvloeiende leveringen en (of) werkzaamheden
ten behoeve van het werk, welke binnen de grenzen door bestek en
tekeningen aangegeven, voor een behoorlijke uitvoering van het werk
alsnog door de interieurarchitect gewenst worden geoordeeld en waartoe
de aannemer niet zonder bijbetaling gehouden is.
Artikel 36
Voor het opdargen van bijgekomen werk daarentegen, zomede voor de
overschrijding van het voor bijwerk beschikbare bedrag, heeft de
interieurarchitect steeds de goedkeuring van de opdrachtgever nodig.
Onder bijgekomen werk verstaan deze 'algemen regelen' die leveringen
en (of) werkzaamheden, welke buiten de grenzen door bestek en tekeningen
aangegeven, vallen en een uitbreiding vormen van het werk, zoals
dit aanvankelijk was beoogd.
Artikel 37
De interieurarchitect aan wie het voeren van directie in de zin
van artikel 5 sub e is opgedragen, is met uitsluiting van anderen,
bevoegd om te beoordelen of het werk zover gevorderd is en op zodanige
wijze is uitgevoerd dat gezien de toestand van het werk op de dag
van opname de aannemer recht heeft op betaling van de gehele of
gedeeltelijke aannemsom overeenkomstig de bepalingen van de aannemingsovereenkomst
en hem deswege een betalingsmandaat af te geven.
9 Bijzonder verloop van een opdracht
Artikel 38
De opdrachtgever kan een gegeven opdarcht als o.a. beschreven in
artikel 5, herroepen, mits hij de interieurarchitect voldoet het
honorarium, dat deze zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht,
benevens de kosten der reeds gemaakte werktekeningen, de onkosten
en verschotten reeds door de interieurarchitect gemaakt, alsmede
de onkosten en verschotten voortvloeiende uit eventueel door de
interieurarchitect voor de verdere vervulling van de opdracht bereids
aangegane verbintenissen. Indien de opdrachtgever echter aantoont
dat ingevolge bijzondere, van zijn wil onafhankelijke omstandigheden
of ingevolge bepaaldelijk aan te duiden gedragingen of handelingen
van de interieurarchitect van hem redelijkerwijs niet kan worden
verlangd dat hij de opdracht verder laat vervullen, worden zijn
uit de eerste alinea van dit artikel voortvloeiende verplichtingen
in zoverre verminderd, dat hij in plaats van het honorarium, dat
de interieurarchitect zou toekomen bij gehele vervulling van de
opdracht, slechts behoeft te voldoen het honorarium voor de reeds
verrichtte arbeid, terwijl overigens de verplichtingen van de opdrachtgever
blijven, als in die alinea omschreven.
Artikel 39
De aan de interieurarchitect gegeven opdracht vervalt niet door
de dood van de opdrachtgever; diens rechten en verplichtingen gaan
over op zijn erfgenamen. Een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon,
die de opdracht gaf, wordt geacht herroeping van de gegeven opdracht
met zich te brengen. Verlies der rechtspersoonlijkheid van het lichaam,
dat de opdracht gaf, wordt beschouwd als herroeping van de gegeven
opdracht.
Artikel 40
De interieurarchitect kan de aanvaarde opdarcht nederleggen. In
dat geval verbeurt hij het hem voor de reeds verrichte arbeid toekomende
aan honorarium en kosten der werktekeningen, benevens het recht
op vergoeding zijner onkosten en verschotten. Indien de interieurarchitect
echter aantoont, dat ingevolge bijzondere van zijn wil onafhankelijke
omstandigheden of ingevolge bepaaldelijk aan te duiden gedragingen
of handelingen van de opdrachtgever, van hem redelijkerwijs niet
kan worden verlangd, dat hij de opdracht verder vervult, heeft hij
recht op het honorarium voor de reeds gemaakte werktekeningen, de
onkosten en verschotten reeds door hem gemaakt, benevens op de onkosten
en verschotten, voortvloeiende uit eventueel door hem voor de verdere
vervulling der opdracht bereids aangegane verbintenissen. Indien
de nederlegging der opdracht het gevolg is van het feit, dat de
opdrachtgever zijn verplichtingen jegens de interieurarchitect niet
is nagekomen, is de opdrachtgever verplicht de interieurarchitect
honorarium, kosten der werktekeningen, onkosten en verschotten te
betalen als in alinea 1 van artikel 40 omschreven.
Artikel 41
De aan de interieurarchitect gegeven opdracht vervalt door zijn
dood. Echter moet aan zijn erfgenamen worden uitbetaald: het reeds
vervallen en nog niet uitbetaalde honorarium en de nog niet uitbetaalde
kosten der werktekeningen; het honorarium en de de kosten der werktekeningen
berekend naar de stand van het werk, naar de reeds gemaakte tekeningen
en in het algemeen naar de bereids door de interieurarchitect verrichte
arbeid; de onkosten en verschotten reeds door de interieurarchitect
gemaakt, alsmede de onkosten en verschotten voortvloeiende uit eventueel
door hem voor de verdere vervulling van de opdracht reeds aangegane
verbintenissen. Voor de uitvoering of verder uitvoering van het
ontwerp van de overleden interieurarchitect is de toestemming van
diens erfgenamen vereist.
10 Geschillen
Artikel 42
Alle geschillen-daaronder begrepen die welke slechts door een der
partijen als zodanig worden beschouwd- welke tussen de opdrachtgever
en de interieurarchitect c.q. hun erfgenamen of rechtverkrijgenden
mochten ontstaan naar aanleiding van een door de interieurarchitect
verkregen en aanvaarde opdracht, met inbegrip van alles wat daar
uit voortvloeit, kunnen worden voorgelegd aan de Kommissie van Bemiddeling
van de Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten. Indien
de tussenkomst van deze Kommissie niet wordt gewenst of niet tot
een minnelijke regeling leidt, kan de meest gerede partij het geschil
voorleggen aan de bevoegde rechter of aan het Scheidsgerecht van
de Vereniging met dien verstande, dat de opdrachtgever die niet
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf noch is een
publieksrechtelijke rechtspersoon, de bevoegdheid heeft om, nadat
het geschil is gerezen, voor de berechting daarvan door de gewone
rechter te kiezen.
Verantwoording
Aldus vastgesteld door de vakgroep Interieurarchitecten der Gebonden
kunsten federatie in de ledenvergadering van 19 mei 1966.
Gewijzigd in de algemene ledenvergadering van de Beroepsvereniging
van nederlandse Interieurarchitecten BNI van 18 mei 1984
Met het verschijnen van deze Algemene Regelen zijn de eerder in
druk verschenen Algemene Regelen vervallen.
Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements Rechtbank te Amsterdam,
te weten 1 mei 1985, onder nummer 95
Het bestuur van de Beroepsvereniging van nederlandse Interieurarchitecten
BNI
Honorariumtabellen en tarieven interieurarchitecten BNI 1987 behorende
bij de algemene regelen van 19 mei 1966 en de gedragsregels van
de Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten BNI
Honoraria en tarieven voor werktekeningen m.i.v. 1 juli 1987
Groep 1: Percentage van de verwerkte bouwsom voor verbouwingen,
interieurinrichtingen, tentoonstellingen e.d.
Bouwsom tot: honorarium in wertekeningen (totaal
% van de in % van de hon. +
bouwsom bouwsom werktek.)
f 10.000 20,54 13,22 33,76
f 15.000 18,93 12,19 31,12
f 20.000 17,87 11,51 29,38
f 25.000 17,51 11,00 28,51
f 30.000 16,50 10,63 27,14
f 35.000 16,02 10,31 26,33
f 40.000 15,62 10,06 25,68
f 45.000 15,30 9,85 25,14
f 50.000 14,97 9,62 24,59
f 60.000 14,44 9,29 23,72
f 70.000 13,86 8,99 22,85
f 80.000 13,56 8,72 22,28
f 90.000 13,12 8,45 21,57
f 100.000 12,73 8,20 20,94
f 125.000 12,08 7,78 19,86
f 150.000 11,59 7,47 19,06
f 175.000 11,21 7,22 18,43
f 200.000 10,93 7,04 17,97
f 300.000 9,99 6,42 16,41
f 400.000 9,33 6,00 15,33
f 500.000 8,83 5,68 14,51
f 600.000 8,46 5,44 13,90
f 700.000 8,16 5,26 13,42
f 800.000 7,89 5,08 12,96
f 900.000 7,69 4,94 12,62
f 1.000.000 7,48 4,81 12,30
f 1.250.000 7,09 4,57 11,66
f 1.500.000 6,82 4,39 11,20
f 1.750.000 6,61 4,25 10,87
f 2.000.000 6,43 4,17 10,60
f 2.500.000 6,17 3,92 10,09
f 3.000.000 5,99 3,73 9,72
f 3.500.000 5,85 3,57 9,42
f 4.000.000 5,76 3,46 9,21
f 4.500.000 5,68 3,35 9,03
f 5.000.000 5,63 3,29 8,91
f 6.000.000 5,58 3,10 8,67
f 7.000.000 5,55 2,94 8,49
f 8.000.000 5,52 2,82 8,34
f 9.000.000 5,51 2,69 8,20
f 10.000.000
en hoger 5,50 2,59 8,09
Groep 2: Honorereing op basis van bestede tijd
uurtarieven.
Indien het honorarium wordt berekend op basis van bestede tijd dan
wordt daarbij een vooraf overeen te komen uurtarief in rekening
gebracht.
Het uurtarief bedraagt ten ten minste f 90,00 of zoveel meer als
de interieurarchitect op grond van zijn praktijk gehouden is in
rekening te brengen. ( f 110,- interieurarchitect en
f70,- tekenkamer)
Reisuren in verband met de vervulling van een opdracht worden volledig
als bestede tijd in rekening gebracht.
Groep 3: Ontwerpen voor de industrie
Voor het ontwerpen van meubelen en gebruiksartikelen voor de handel
bestemd en in serie vervaardigd kan een honorarium worden overeengekomen
op een van de hierna vermelde wijzen of een combinatie daarvan:
a
overeenkomstig de regeling genoemd in groep 2.
b
door een overeen te komen bedrag in relatie tot de vermelde tarieven.
c
door het bepalen van een vast bedrag voor het ontwerp, alsmede een
percentage van de omzet van het ontwerp.
De interieurarchitect zal aan de opdrachtgever opgeven onder welke
voorwaarden tot de uitvoering van de opdracht zal worden overgegaan.
Tevens zal worden overeengekomen binnen welke termijn de opdrachtgever
het ontwerp in productie zal nemen.
Groep 4:
Kosten van werktekeningen en uurtarieven voor medewerkers
De te vergoeden kosten voor het maken van de werktekeningen kunnen,
in plaats van de berekening volgens groep 1, worden overeengekomen
op basis van bestede tijd. De uurtarieven voor medewerkers worden
samengesteld uit salariskosten en algemene kosten. Het uurtarief
wordt berekend door het bruto jaarsalaris te delen door 52 x het
aantal arbeidsuren dat een desbetreffende werkweek bevat. Onder
salariskosten wordt verstaan, het bruto salaris exclusief het werkgeversaandeel
in de sociale lasten. Onder algemene kosten worden verstaan, sociale
lasten, bureaukosten, indirecte arbeid enz. de algemene kosten worden
uitgedrukt in een percentage van de salariskosten. Dit percentage
bedraagt met ingang van 1 juli 1987 170%
Groep 5: zie groep 4
Verantwoording
Gewijzigd in de algemene ledenvergadering van de Beroepsvereniging
van de Nederlandse Interieurarchitecten BNI van 22 mei 1987.
Met het verschijnen van deze Honorariumtabellen en tarieven zijn
alle eerder in druk verschenen honorariumtabellen en tarieven vervallen.
Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements Rechtbank te Amsterdam,
te weten 16 juni 1987, onder nummer 141
Het bestuur van de Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten
BNI
Amsterdam, Waterlooplein 219,
Postbus 19126
1000 GC Amsterdam
|
